建设工程项目具有规模大，投资高，周期长，并且技术性强等特点，导致在施工合同的履行过程中会有很多不确定的因素发生，进而产生矛盾，因此索赔客观存在并且难以避免。那么承包人向发包人提出索赔程序是什么，承包人提出索赔有哪些程序？

网友咨询：

承包人向发包人提出索赔程序是什么，承包人提出索赔有哪些程序？

北京天达共和（杭州）律师事务所吴军威律师解答：

承包人向发包人提出索赔的程序为：

1、在索赔事件发生后，发出索赔通知；

2、提交正式的书面索赔材料；

3、工程师进行审核；

4、三方进行协商，确定赔偿价款。

建设工程索赔而是为建设工程领域所通行的一种交易习惯，很大程度上反映在建设工程领域所通行的合同示范文本以及计价规范标准文件中，双方可以选择示范文本的条款进行约定。

北京天达共和（杭州）律师事务所吴军威律师解析：

据以索赔的法律规定

《民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第八百零四条： 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第十条： 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

吴军威律师2003年执业至今，经验丰富，认真负责，值得信赖。