您好,欢迎来到法妞问答 免费注册 登陆

首页 免费法律咨询 发咨询 找律师 电话咨询 精选文章 法律常识 法律专题

手机网站 微信咨询 全国客服热线:400-618-8116

免费法律咨询 >>  法律常识 >>  建筑工程 >> 建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?
来源:法妞问答 时间:2022年09月01日 有法律问题怎么办?找专业律师来帮忙!点击发布咨询
建筑工程已完工发包人拖延验收的,竣工日期应当以承包人提交验收报告之日确定,如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

我们知道,建设工程竣工后,发包方应该验收工程,如果工程合格的,发包人应该及时支付价款。但是生活中,很多发包方会拖延验收,那么,建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

一、建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

建筑工程已完工发包人拖延验收的,竣工日期应当以承包人提交验收报告之日确定,如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、工程竣工了,单位工程质量验收应由谁组织?

单位工程竣工验收时由甲方召集施工、监理、甲方、设计、勘察五方代表组成验收小组,在监督站监督下,由甲方主持。施工宣读竣工总结报告,监理宣读评估报告,各方根据现场查看和资料情况代表本方表态及提出需整改的意见,会后要提交书面认可书。

单位工程质量合格标准是:

1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量验收全部合格;

2、质量控制资料应完整;

3、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程有关安全及使用功能的检测资料应完整;

4、涉及金属管道的外防腐层、钢管阴极保护系统、管道设备运行、管道位置及高程等的试验检测、抽查结果以及管道使用功能试验应符合本规范规定;

5、外观质量验收应符合要求。

【法律依据】

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

以上就是“建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?”的相关内容,建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

友情提示:有类似法律问题可直接向专业律师发布在线咨询

免责声明
本站部分转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
关键词: 建筑工程已完工发包人拖延验收竣工日期如何确定  竣工日期  建筑工程  
分享
15万在线律师快速解决法律问题
建筑工程已完工发包人拖延验收竣工日期如何确定相关咨询

问题还没有解决?快速找专业律师来帮您!无须注册,30秒快速发布,3分钟100%专业律师解答!

客服热线:400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址:济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2024 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案:鲁ICP备16004136号-2   增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决?马上咨询在线专业律师,10680 位律师在线 3 分钟快速回复! 立即咨询