您好,欢迎来到法妞问答 免费注册 登陆

首页 免费法律咨询 发咨询 找律师 电话咨询 精选文章 法律常识 法律专题

手机网站 微信咨询 全国客服热线:0531-88803703

免费法律咨询 >>  精选文章 >>  建筑工程  >> ​工程总承包合同(EPC)纠纷中承包方的预期利益损失实务分析

法妞问答律师
0531-88803703

咨询我 我也要出现在这里>
分享
​工程总承包合同(EPC)纠纷中承包方的预期利益损失实务分析
2018年08月10日 法妞问答律师

工程总承包是指从事工程总承包的企业(承包方)受发包方的委托,按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业(承包方)对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

实践中,发包方往往通过公开招投标的方式确定承包方。基于对招标投标程序的公开性及透明性的信任,承包方在中标、洽谈或发包方签署具体的工程总承包合同后,即开始着手具体承包合同的准备工作。而发包方此时基于任何原因终止合同的履行或违约向其他承包方另行发包的,都将造成承包方预期利益或者前期投入的损失。发包方若赔偿不当,势必造成双方的纠纷。那么,此种情况下产生的纠纷,承包方主张的哪些权利将会得到支持呢?

笔者通过 “中国裁判文书网”在线案例公开数据库进行检索、统计。在裁判文书网以“工程总承包合同”、“可得利益”为关键词,将案由限定为“建设工程合同纠纷”,检索到判决书共计34份。经严格筛选,梳理出承包人因发包人违约而主张预期利益损失的典型案例如下5例,并根据此类案例初步总结法院在此类案例中的观点。

blob.png


(一)合同合法有效,为支持承包人主张预期利益之前提

最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条明确规定:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的合同,应认定为无效。

在案例一中,因承包方宏恩公司承包的工程为施工总承包性质,而宏恩公司仅具有劳务分包的资质,缺乏总承包资格,故双方签订的合同应为无效合同。如此一来,对于宏恩公司对预期利益损失的主张,河北省高级人民法院在(2013)冀民一终字第48号判决书中指出:关于预期利润问题,预期利润也即预期可得利益,根据《中华人民共和国合同法》关于违约责任的规定,是违约方赔偿守约方因其违约行为给守约方造成损失的内容之一,因此其存在的前提是合同有效,而本案中双方当事人所订合同为无效合同,在无效合同中不存在预期利润损失的问题。

持同样观点的法院还包括河南省三门峡市中级人民法院、杭州市余杭区人民法院。上述法院分别在案例二、案例三中,对承包方主张的预期利益赔偿因合同无效(承包方不具备相应资质)导致无证据支持,故均未予支持。杭州市余杭区人民法院道:“《中华人民共和国合同法》第五十六条规定,无效的合同自始没有法律约束力。无效合同不应予以履行,故当事人预期通过履行合同可以获得的利益为非法利益,不受法律保护。”


(二)举证责任依据“谁主张,谁举证”原则,未能充分证明预期利益损失的,法院难以支持

在案例一中,宏恩公司未能向法院提供其必然获得预期利益、且预期利益总数额为工程总价5%的客观依据,故其主张的360万元预期利益因理据不充分,法院不予支持;在案例四中,承包方南阳集团“认为”本案工程的预期利润率为5.15%,新洲镇政府、兵营镇政府提供的《工程建设项目招投标协议书》约定项目总投资约为6750万元,再扣除天宝乡的30%的工程份额后应为204万元,故南阳集团在本案中主张新洲镇政府、兵营镇政府应向其支付预期利益损失204万元。武汉市中级人民法院认为:南阳集团仅是单方面的估算,未经评估鉴定,法律依据亦不充分,故一审不予支持。


(三)可得利益具有的未来性和预期性导致其具有不确定性

可得利益本身因其尚未发生,其具有的未来星和预期性,导致法院在裁判时具有充分的自由裁量空间。案例五为当前我们通过公开渠道检索到的为数不多的支持承包方可得利益损失的典型案例。湖北省武汉市中级人民法院指出:可得利益是指:如果债务人履行合同义务时,债权人可以因此获得的利益。可得利益具有的未来性和预期性使其具有不确定性,受资金、市场、管理等因素的影响,应依案件查明事实,综合合理预见、过失相抵等规则,客观予以确定。……合同以追求利益为目的,建设工程合同是社会经济生活中最常见的合同种类,其预期利益系资金和劳务相结合的经营性利益,相对于生产性利益,该预期利益是较易实现和确定的,以社会第三人标准评判,禾正行公司对违约造成的可得利益损失(性质和类型),是明知和应当预见的。本案纠纷因禾正行公司根本性违约而引起,昊意公司无过错责任。综合本案查明事实、当事人的预见能力、过错责任等,参考国家税务总局对各行业平均利润率的内部测算(2007年,建筑业为6%-15%),酌定昊意公司的可得利益损失为79,157.00元[(1,087,138.00-427,500.00)×12%]。

 

以上为对承包方主张可得利益损失的简要总结,实践中,发包方在合同履行过程中违约导致合同无法继续履行的,除预期利益损失外,承包方仍可向发包方主张已经发生的实际损失,如:已支出的工程材料款、人工工资、已支付的保证金及保证金占用期间的利息;人工窝工损失、机械窝工损失;垫付的工程款等因履行合同而实际支出的费用。

来源:兰台房地产法评    作者:于红娟

友情提示:如有法律问题可以在线律师咨询,3-5分钟100%解答您的法律咨询

免责声明
本站部分转载文章,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
15万在线律师快速解决法律问题

法妞问答 律师法妞问答-3分钟100%解决你的法律问题

微信扫描二维码 向我提问

阅读数 1142

25

问题还没有解决?快速找专业律师来帮您!无须注册,30秒快速发布,3分钟100%专业律师语音回复!

客服热线:0531-88803703

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

济南暖云网络科技有限公司版权所有

Copyright 2010-2017 faniuwenda.com All Rights Reserved. 鲁ICP备16004136号-2

地址:济南市历下区浆水泉西路98号山东财经大学大学生创业园